AGB
1 Gültigkeitsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingen sind für alle Unternehmen (nachfolgend Unternehmer) der EGLIN GROUP gültig.
Allfällige individuelle Vertragsabreden gehen den vorliegenden AGB vor.
2 Grundlagen für das Angebot
Die Gültigkeit des Angebots ist auf 3 Monate befristet. Die Offertpreise basieren auf den zur Zeit der
Offertstellung gültigen Materialpreisen und Lohnansätzen. Der Anfragesteller ist verpflichtet, uns über die
besonderen Anforderungen der Bauteile und über die baulichen Voraussetzungen hinreichend zu informieren. Die
Preise beziehen sich auf die in der Auftragsbestätigung oder im Werkvertrag beschriebenen Arbeiten. Die
Leistungsbeschriebe und Offerttexte unserer Produkte, sowie Projekte und Konstruktionen, dürfen nicht
weiterverwendet werden. Sie dürfen nicht kopiert oder Dritten zugängig gemacht werden. Wir verweisen
ausdrücklich auf das Urheberrecht.
3 Ausführungs- und Vertragsgrundlagen
Als Vertragsgrundlage gelten die aufgeführten Bedingungen und nachfolgend die allgemeinen SIA-Bedingungen
Nr.118, Ausgabe 1977, SIA 240, 358, 161, 230, sowie die Richtlinien des SZFF. Weitere Bedingungen werden nur
nach spezieller Absprache und schriftlicher Abmachung akzeptiert. Für die Arbeiten und Lieferungen zu Hochbauten
( Hoch- und Niederspannungsverteilanlagen, Stark- und Schwachstrom- Installationen sowie Lieferung von Apparaten
aller Art) gilt grundsätzlich die SIA Norm 118 „Allgemeinde Bedingungen für Bauarbeiten“ und deren angegliederte
Normensätze, soweit diese nicht durch spezielle Bedingungen ergänzt oder abgeändert werden. Weiter gelten als
integraler Bestandteil:
- SIA Norm, 118/380 Haustechnik
- Das Elektrizitätsgesetz EleG
- Starkstromverordnung StVO
- Niederspannungsinstallationsverordnung NIV
- Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse NEV
- Verordnung über den Schutz von nicht ionisierender Strahlung (NISV)
- Niederspannungsinstallationsnormen NIN
- Vorschriften des energieliefernden Werkes
- Die dem Produkt, der Leistung zugrunde liegende spezifische Normenlegung
Die Rangfolge der einzelnen Vorschriften richtet sich nach SIA-Norm 118.
4 Rechnungsadresse
Der Besteller hat bei Erteilung des Auftrages die genaue Rechnungsadresse bekannt zu geben. Retournierte
Rechnungen vom Besteller betreffend Adressänderungen innerhalb der Zahlungsfrist erhalten nach Korrektur Seiten
Unternehmers keine Fristverlängerung. Wird eine Adressverlängerung nach einer Zahlungsfrist verlangt, ist die
Korrekturrechnung sofort zu begleichen.
5 MWST
MWST wird separat ausgewiesen.
6 Im Preis nicht inbegriffen
- Mehrlieferungen, die von unserem Leistungsverzeichnis abweichen.
- Spitz- Maurerarbeiten für die Montage der Bauteile. Zuputzarbeiten, sowie Anschlussprofile und
Anschlusskittfugen an die bauseitigen Gebäudeteile.
- Entsorgung von Bauschutt, von Spitz-und Fräsarbeiten.
- Bauseits geliefertes Material (z.B. Leuchten, Mithilfe bei Montage Verteilanlagen) wird in Regie
abgerechnet, sofern diese Submission dafür nicht spezielle Module enthält.
- Mehrpreis für Montagen in Überhöhen falls vom Besteller nicht angegeben.
- Bei Pauschalpreisen werden Abzüge für die Baureinigung und Stromkosten nicht anerkannt.
- Schneeräumung und Bauschuttentfernung zur Freihaltung des Montageplatzes.
- Mehrkosten infolge bauseits verschuldetem Unterbruch und Montageberufe, bei welchen die baulichen
Voraussetzungen nicht gegeben sind.
- Oberflächenschutz fertig montierter Bauteile gegen Beschädigung und Verschmutzung am Bau.
- Erstellen neuer Konstruktionspläne infolge nachträglicher Änderung genehmigter Pläne.
- Erforderliche Gerüstarbeiten, Schutzgeländer oder Abdeckungen für die Ausführung unserer Arbeiten oder zum
Schutz von Personen und Sachen sind SUVA-konform oder nach Angaben der Baupolizei bauseits auszuführen.
- Kosten für Nachstellarbeiten, Beseitigung von Bauverschmutzungen oder Beschädigungen, welche während der
Bauzeit an montierten Bauteilen eintreten, fallen nicht unter Garantie und werden ausdrücklich nur unter
Kostenfolge ausgeführt.
7 Montagebedingungen auf der Baustelle
Der Baustellenzustand muss einen ungehinderten Montageablauf garantieren. Montageunterbruch bleibt vorbehalten.
Die Baustelle muss mit dem Auto oder Servicefahrzeug befahrbar sein. Die Höhenkote (Meterrisse) ist bauseits an
den notwendigen Stellen gut sichtbar anzubringen. Kostenfolgen, bedingt durch ungenügende oder falsche
Markierung, gehen zu Lasten des Auftraggebers.
8 Termine
Die Architektur- und Ingenieurpläne sind uns rechtzeitig auszuhändigen. Dem Unternehmer ist zur Erfüllung seiner
Leistungen eine angemessene Frist für die Planung, Fabrikation und die Montage einzuräumen.
Bei ungenügenden technischen Angaben, welche Planänderungen oder Vertragskorrekturen zur Folge haben, ist der
Montagetermin entsprechend zu verlängern. Nach erfolgter Klarstellung aller Details und nach erfolgter
Plangenehmigung wird der Liefertermin neu festgelegt.
Für Terminverzögerungen infolge unvorhergesehener Hindernisse, wie Streiks, Aussperrungen, Boykott, verspätete
Lieferungen der Unterlieferanten, sowie Fälle höherer Gewalt kann der Unternehmer nicht haftbar gemacht
werden.
Treten während der Ausführung Änderungswünsche auf, welche vom Leistungsverzeichnis abweichen, so ist die
Lieferfrist angemessen zu verlängern (siehe SIA 118, Art. 90). Montagezeitverlängerungen infolge schlechter
Witterungsverhältnisse und infolge hinderlichen Arbeitsvoraussetzungen bleiben auf den Fertigstellungstermin
vorbehalten. Extreme Witterungsverhältnisse, wie Schnee, Kälte, Regen, berechtigen den Unternehmer die
Montagearbeiten zu unterbrechen.
Die Nichteinhaltung der Termine infolge der genannten Gründe gibt dem Besteller weder das Recht auf Rücktritt vom
Vertrag noch das Recht auf Schadenersatz.
9 Abnahme
Bei Meldung der Fertigstellung ist die Arbeit durch den Besteller sofort abzunehmen. Erfolg innert 10 Tagen nach
Fertigstellung keine schriftliche Abnahme, so gilt die Lieferung als abgenommen.
Bei grösseren Objekten erfolgt eine provisorische Bauabnahme, welche in einem Bauprotokoll festgehalten wird
(SIA-Norm 118, Art. 26).
10 Zahlungsbedingungen
Aufträge unter Fr. 20'000.- werden 30 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Aufträge über Fr. 20'000.-
werden wie folgt fällig:
- 30% innert 30 Tagen nach erfolgter Bestellung;
- 30% bei Montagebeginn bzw. Montagebereitschaft;
- 30% vor Montagebeendigung oder wenn am Bau bis zu 90% der Leistungen erbracht sind;
- 10% innert 30 Tagen ab Schlussrechnungsstellung rein netto.
Bei Nichteinhaltung der Zahlungstermine werden vereinbarte Skonti hinfällig. Abzüge, die im Vertrag nicht
kostenmässig aufgeführt sind, werden nicht anerkannt.
11 Garantie- und Verjährungsfristen
Unsere Produkte sind von bester Qualität. Unter Vorbehalt der vorgeschriebenen Wartung leisten wir die folgenden
Garantien:
Feste Bauelemente: 24 Monate
Antriebselemente: 12 Monate
Steuerung: 12 Monate
Sicherheitselemente:12
Monate
Beschläge, Rollen, Bolzen, usw.: 12 Monate
Die Garantiefrist beginnt nach erfolgter Lieferung oder Montage der Bauteile.
Garantieverpflichtung:
Unter Einhaltung der Betriebs- und Wartungsvorschriften durch den Kunden verpflichten wir uns, während der
Garantiezeit Mängel, die nachweisbar auf schlechtes Material oder schlechte Ausführung zurückzuführen sind, auf
unsere Kosten zu beheben.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Mängel oder Funktionsstörungen auf ungenügende Wartung oder unsachgemässe
Bedienung zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt ebenfalls, wenn Änderungen oder Eingriffe durch den
Kunden selbst oder durch Dritte vorgenommen wurden.
Die Garantie bezieht sich nicht auf Teile, die einem normalen Verschleiss unterliegen. Die Sicherheit besteht in
einer Werk- oder Versicherungsgarantie.
12 Sicherheitsvorschriften
Der Unternehmer wird von der Haftung für Schäden an bestehenden verdeckten Leitungen befreit, wenn er seiner
Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Gelten zusätzlich zu den AVB etwaige Vorschriften und Sicherheitsweisungen
des Bestellers, so sind diese in angemessener Frist schriftlich beim Unternehmer einzureichen.
13 Versicherung
Für den Unternehmer gilt während der Montage nur die übliche Betriebshaftpflicht. Für weitere Versicherungen ist
die Bauherrschaft verantwortlich.
14 Streitigkeiten
Meinungsverschiedenheiten berechtigen den Besteller nicht zur Verweigerung fälliger Zahlungen für erbrachte
Leistungen.
15 Gerichtstand und anwendbares Recht
Das Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem Recht. Streitigkeiten werden von den ordentlichen Gerichten
beurteilt. Gerichtsstand ist das Domizil des Unternehmers.
16 Gültigkeit
Diese AGB ersetzt alle vorherigen Versionen.
EGLIN GROUP, Stand 1.1.2015
Datenschutz & Disclaimer
VERANTWORTLICHER
Eglin Holding AG
Laendliweg 10
5400 Baden
Handelsregistereintrag
Eingetragener Firmenname: Eglin Holding AG
Nummer: CHE‑107.125.554
Und alle Tochterunternehmen sowie nahestehende Unternehmen der Eglin Holding AG,
namentlich:
- Eglin Elektor AG Aarau
- Eglin Elektor AG Baden
- Eglin Elektor AG Bremgarten
- Eglin Elektor AG Dietikon
- Eglin Elektor AG Lenzburg
- Eglin Elektor AG Wettingen
- Elektro Meier AG Würenlingen
- E-Service AG
- EGLIN GROUP
- Comtexis AG
- Eglin Immobilien AG
- KEE Immobilien AG
- KEE Investments AG
- Prowess AG
- Hotel Kettenbrücke AG
- Blue City Hotel AG
- Trafo Hotel AG
- Limmathof AG
Nachfolgende zusammen gefasst als „EGLIN GROUP“
DISCLAIMER
Nutzungsbedingungen
EGLIN GROUP bedankt sich für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und Ihren Besuch auf
der Website. Durch die Nutzung der Website akzeptieren Sie die nachfolgenden
Bestimmungen vorbehaltlos. Sollten Sie diesen nicht zustimmen, ist ein Abruf der Website
zu unterlassen.
Eigene Inhalte
EGLIN GROUP erstellt die Inhalte dieser Website mit grösstmöglicher Sorgfalt und ist
fortlaufend bemüht, die Angaben auf ihrer Website stets aktuell und korrekt
wiederzugeben. Dennoch übernimmt EGLIN GROUP keinerlei Gewähr oder Haftung für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen.
Die auf den Websites dargebotenen Informationen dienen ausschliesslich allgemeinen
Informationszwecken. Sie stellen keine verbindliche Garantieerklärung irgendeiner Art
dar.
Verweise und Links
Die auf der Website von EGLIN GROUP veröffentlichen Links zu Websites Dritter dient
lediglich der allgemeinen Information und Benutzerfreundlichkeit der Website. Da der
Inhalt fremder Websites ausserhalb des Einflussbereichs von EGLIN GROUP liegt, übernimmt
EGLIN GROUP für die Inhalte fremder Websites keine Gewähr. Insbesondere ist EGLIN GROUP
weder für die Verfügbarkeit von anderen Websites noch für die Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Rechtmässigkeit der dort bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstösse überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung
nicht erkennbar. Zu einer permanenten inhaltlichen Kontrolle der verlinkten Seiten ohne
konkreten Anhaltspunkt für eine Rechtsverletzung ist EGLIN GROUP nicht verpflichtet.
EGLIN GROUP distanziert sich ausdrücklich von allfälligen rechtswidrigen fremden
Inhalten. Dies gilt sowohl für innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzte Links
und Verweise sowie für Fremdeinträge in von EGLIN GROUP eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Die Verpflichtung
von EGLIN GROUP zur Entfernung oder Sperrung von Informationen nach den allgemeinen
Gesetzen bleibt hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung tritt jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis von EGLIN GROUP von einer konkreten Rechtsverletzung ein. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die EGLIN GROUP diese Inhalte
unverzüglich entfernen. Sollten die Besucher der Website Bedenken hinsichtlich des
Inhalts verlinkter Internetseiten oder von Fremdeinträgen haben, bittet die EGLIN GROUP
daher die Besucher um Mitteilung, so dass die Linksetzung überprüft werden kann.
EGLIN GROUP hat keine der Websites von Dritten überprüft, die Links zu der Website von
EGLIN GROUP enthalten, und ist für den Inhalt solcher Seiten, die auf die EGLIN GROUP
Website verlinken, nicht verantwortlich.
Betrieb der Website
Die EGLIN GROUP übernimmt keine Gewähr oder Haftung für den fehlerfreien Betrieb der
Website oder dafür, dass Fehler im Betrieb behoben werden. Die EGLIN GROUP behält sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
jederzeit zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.
Haftungsausschluss
Die EGLIN GROUP haftet in keinem Fall für irgendwelche Schäden, seien dies direkte,
indirekte oder Folgeschäden, welche durch den Zugang zu, die Nutzung oder die
Nichtnutzung der angebotenen Informationen, durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen und/oder der Website verursacht wurden. In keinem Fall
haftet EGLIN GROUP für irgendwelche Schäden, die aus dem enttäuschten Vertrauen auf das
Bestehen oder Nichtbestehen von Information auf dieser Website entstehen. Obwohl sich
EGLIN GROUP darum bemüht, die Website von Viren und anderer schädlicher Software
("Malware") freizuhalten, gewährleistet EGLIN GROUP weder Virenfreiheit, noch dass die
Website frei von Malware ist. EGLIN GROUP haftet in keinem Fall für Schäden, welche
durch Viren oder andere Malware verursacht wurden, welche aufgrund Ihres Zugriffes auf
die Website oder einer anderen Nutzung der Website auf Ihrem Computer, Smartphone oder
sonstigen Gerät installiert wurden. Die Haftung von EGLIN GROUP für Vorsatz bleibt
unberührt.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Urheber-, Kennzeichen- und weitere Immaterialgüterrechte
Alle Rechte an den von der EGLIN GROUP erstellten Inhalten dieser Website liegen allein
bei EGLIN GROUP. Eine Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Verarbeitung,
öffentliche Wiedergabe oder sonstige Verwendung von Inhalten, wie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen, ist ohne ausdrückliche Zustimmung von der EGLIN GROUP nicht gestattet.
Die Herstellung von Kopien und Downloads ist nur für den privaten und nicht
kommerziellen Gebrauch erlaubt.
Die Websites von der EGLIN GROUP können Marken, durch Patente oder andere Schutzrechte
geschützte Informationen, Technologien, Produkte oder Prozesse von der EGLIN GROUP
und/oder Dritten enthalten oder darauf hinweisen. Es wird Ihnen weder eine Lizenz zur
Nutzung noch ein Anspruch auf solche Rechte von der EGLIN GROUP und/oder Dritten erteilt
oder übertragen.
DATENSCHUTZ
Schutz Ihrer Privatsphäre
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person
Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer
persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng
vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weiter gegeben.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so
gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu
schützen.
SSL- Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (SSL) über
HTTPS.
Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles
Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem
sich dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der
anfragende Provider. Diese Nutzungsdaten bilden die Basis für statistische, anonyme
Auswertungen, so dass Trends erkennbar sind, anhand derer wir unsere Angebote
entsprechend verbessern können.
Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs-
oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach
gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis
zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist,
also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name,
die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies,
Mitgliedschaften oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu
personenbezogenen Daten.
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn
dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.
Werden entsprechende Daten erhoben, können diese Daten mit Analyse- und
Tracking-Anbietern entsprechend genutzt werden.
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via
soziale Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und
deren Abwicklung verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem
Customer-Relationship-Management System («CRM System») oder vergleichbarer
Anfragenorganisation gespeichert werden, um mögliche Anschlussfragen effizienter zu
bearbeiten.
Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die
Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen
Archivierungspflichten.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien die Ihr Browser beim Aufruf eine Website speichert.
Cookies dienen z.B. dazu, dass Sie sich beim wiederholten Besuch einer Website oder
einer Webapplikation nicht erneut anmelden müssen. Cookies werden ebenfalls von
Webanalysediensten wie Google Analytics zur Markierung des Besuchers verwendet.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem
Browser verhindern. Gegebenenfalls können Sie in diesem Fall nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich nutzen.
Newsletter
EGLIN GROUP nutzt aktuell kein Newsletter Tool.
Google Analytics
Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6
Abs. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“)
ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über
Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google ist unter dem
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische
Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere, mit der Nutzung dieses
Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen, uns gegenüber zu
erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der
Nutzer erstellt werden. Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter
IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die von
dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer
Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch
das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
folgendem Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/technologies/ads)
sowie in den Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google (https://adssettings.google.com/authenticated).
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 26 Monaten gelöscht oder
anonymisiert.
Google-Re/Marketing-Services
Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse,
Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6
Abs. 1 lit. f. DSGVO) die Marketing- und Remarketing-Dienste (kurz „Google-Marketing-Services”)
der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Die Google-Marketing-Services erlauben uns Werbeanzeigen für und auf unserer Website
gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren
Interessen entsprechen. Falls einem Nutzer z.B. Anzeigen für Produkte angezeigt werden,
für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat, spricht man hierbei vom „Remarketing“.
Zu diesen Zwecken wird bei Aufruf unserer und anderer Webseiten, auf denen
Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google
ausgeführt und es werden sog. (Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch
als "Web Beacons" bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem
Gerät der Nutzer ein individuelles Cookie, d.h. eine kleine Datei abgespeichert (statt
Cookies können auch vergleichbare Technologien verwendet werden). Die Cookies können von
verschiedenen Domains gesetzt werden, unter anderem von google.com, doubleclick.net,
invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com oder googleadservices.com. In dieser
Datei wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer aufgesucht, für welche Inhalte er sich
interessiert und welche Angebote er geklickt hat, ferner technische Informationen zum
Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur
Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls die IP-Adresse der Nutzer erfasst, wobei
wir im Rahmen von Google-Analytics mitteilen, dass die IP-Adresse innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen ganz an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht
mit Daten des Nutzers innerhalb von anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Die
vorstehend genannten Informationen können seitens Google auch mit solchen Informationen
aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschliessend andere Webseiten
besucht, können ihm entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen
angezeigt werden. Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services
pseudonym verarbeitet. D.h. Google speichert und verarbeitet z.B. nicht den Namen oder
E-Mailadresse der Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen
innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile. D.h. aus der Sicht von Google werden die Anzeigen
nicht für eine konkret identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den
Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn
ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu
verarbeiten. Die von Google-Marketing-Services über die Nutzer gesammelten Informationen
werden an Google übermittelt und auf Googles Servern in den USA gespeichert. Zu den von
uns eingesetzten Google-Marketing-Services gehört u.a. das Online-Werbeprogramm „Google
AdWords“. Im Fall von Google AdWords, erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes
„Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Websites von
AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen
dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für
Conversion-Tracking entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der
Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch
keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Wir können
auf Grundlage des Google-Marketing-Services „AdSense“ Werbeanzeigen Dritter
einbinden. AdSense verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Websites, die
Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Website bzw. anderen
Websites im Internet ermöglicht wird. Ferner können wir den "Google Tag Manager"
einsetzen, um die Google Analyse- und Marketing-Dienste in unsere Website einzubinden
und zu verwalten. Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch
Google, erfahren Sie auf der Übersichtsseite: https://www.google.com/policies/technologies/ads,
die Datenschutzerklärung von Google ist unter https://www.google.com/policies/privacy abrufbar.
Wenn Sie der interessensbezogenen Werbung durch Google-Marketing-Services widersprechen
möchten, können Sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten
nutzen: http://www.google.com/ads/preferences.
Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den
dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere
Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen
gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen
Betreiber.
Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die
Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen
kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten
zusenden.
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb
unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder
Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos
oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).
Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der
Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden
könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir
bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so
genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für
statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können
Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden.
Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer
gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und
Betriebssystem, verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung
unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen
Quellen verbunden werden.
Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die
Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere
Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den
Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre
persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/
Google Webfonts
Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen,
verwenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B.
Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/).
Google Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers
übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff
unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.
Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine
Verbindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell
allerdings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender
Bibliotheken Daten erheben.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein.
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/
Soziale Medien Plugins
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den
dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere
Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen
gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien deren jeweiligen
Betreiber.
Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die
Daten der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen
kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten
zusenden.
Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden,
Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo
gekennzeichnet sind.
- Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
- Instagram LLC (1601 Willow Rd - Menlo Park - CA 94025 – USA)
Facebook Social Plugins
Dieses Angebot verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com,
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
betrieben wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar
(weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen)
oder sind mit dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das
Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält,
baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt
des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten,
die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher
entsprechend seinem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt,
kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins
interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird
die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort
gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die
Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut
Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
der Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook
entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten
verknüpft, muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu
blocken.
Instagram Social Plugins
Dieses Angebot verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes
Instagram.com, welches von der Instagram LLC 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
betrieben wird ("Instagram"). Die Plugins sind an einem der Instagram Logos erkennbar
oder sind mit dem Zusatz "Instagram Social Plugin" gekennzeichnet.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält,
baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Instagram auf. Der Inhalt
des Plugins wird von Instagram direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten,
die Instagram mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher
entsprechend seinem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Instagram die Information, dass ein Nutzer die
entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Instagram
eingeloggt, kann Instagram den Besuch seinem Instagram-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit
den Plugins interagieren, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt
an Instagram übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von
Instagram ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Instagram seine IP-Adresse in
Erfahrung bringt und speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Instagram sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz der Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Instagram
entnehmen: https://help.instagram.com/ .
Wenn ein Nutzer Instagrammitglied ist und nicht möchte, dass Instagram über dieses
Angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Instagram gespeicherten Mitgliedsdaten
verknüpft, muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Instagram
ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich Instagram-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu
blocken.
Widerruf, Änderungen, Berechtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen
Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.